2021年二級建造師《工程法規(guī)》基礎練習題9

溫馨提示：準備備考2021年的考生，小編建議您開啟 免費預約短信提醒服務，屆時關于考試的報名、準考證打印以及考試和成績查詢等重要時間節(jié)點，我們都會根據(jù)官方通知及時為您發(fā)送短信。

編輯推薦：2021年二級建造師《工程法規(guī)》基礎練習題匯總

2021年二級建造師《工程法規(guī)》基礎練習題9

1、合同標的的內容，不包括下列()。

A、有形財產(chǎn)

B、無形財產(chǎn)

C、質量標準

D、工作成果

2、下列()不屬于承包人的主要義務。

A、對工程進行墊資

B、不得違法轉包

C、不得違法分包

D、接受發(fā)包人有關檢查

3、關于施工合同特征的說法，錯誤的是()。

A、施工合同是雙務合同

B、施工合同是要式合同

C、施工合同客體是工程

D、施工合同是有償合同

4、根據(jù)《勞動合同法》，用人單位違反相關規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起向勞動者每月支付

()的工資。

A、4倍

B、3倍

C、2倍

D、1倍

5、某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為甲完成交付，在貨物交付運輸期間，乙將該貨物轉賣給丁并通知丙向丁交貨，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風險沒有約定。關于本案例中貨物毀損、滅失風險承擔的說法，正確的是()。

A、乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔

B、甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔

C、甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險即由乙承擔

D、丙向丁交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由乙承擔

6、不屬于法律、法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日是()。

A、清明節(jié)

B、重陽節(jié)

C、端午節(jié)

D、中秋節(jié)

7、對于需要運輸?shù)臉说奈?，當時人沒有約定交付地點的，出賣人將標的物交付給第一承運人后，標的物毀損、滅失的風險由()承擔。

A、出賣人

B、第一承運人

C、買受人

D、第一承運人和買受人

8、因標的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力();因標的物的從物不符合約定被解除的，解除的效力()。

A、不及于從物，不及于主物

B、及于從物，及于主物

C、及于從物，不及于主物

D、不及于從物，及于主物

9、下列不屬于施工合同內容的是()。

A、工程范圍

B、建設工期

C、工程質量

D、已結算工程價款

10、下列不屬于竣工驗收條款內容的是()。

A、驗收標準

B、驗收方式

C、驗收日期

D、驗收地點

11、某項目設計費用為100萬，合同約定定金為設計費用的15%。發(fā)包方依約支付了定金后，設計承包方不履行合同，給發(fā)包方造成了12萬元的損失。發(fā)包人對此可獲支持的最大價款為()萬元。

A、24

B、27

C、30

D、42

12、某項目工程施工費用為40萬元，合同中約定定金為20%，也約定了違約金為5萬元，發(fā)包方按承包方的請求支付了20萬元定金，承包方因不能按照合同約定履行合同導致合同解除，那么承包方應支付給發(fā)包方()萬元。

A、40

B、28

C、20

D、16

13、收受定金的一方不履行約定的債務的，()。

A、應當雙倍返還定金

B、應當返還定金

C、雙方當事人協(xié)商決定返還多少定金

D、人民法院決定返還多少定金

14、《合同法》規(guī)定，解除合同時，當事人對異議期限有約定的從其約定，無約定的，最長期()。

A、1個月

B、3個月

C、6個月

D、1年

15、下列有關合同的解除，描述錯誤的是()。

A、承包人明確表示不履行施工義務，發(fā)包人請求解除合同，法院予以支持

B、承包人拒絕修復質量不合格工程，發(fā)包人請求解除合同，法院予以支持

C、發(fā)包人拒絕履行合同中協(xié)助義務，承包人請求解除合同，法院予不予支持

D、修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，法院不予支持

16、發(fā)包人發(fā)生以下情形，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是()。

A、未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B、拖欠墊資利息

C、施工現(xiàn)場安裝攝像設備全程監(jiān)控

D、遲延交付施工場地發(fā)生停窩工損失拒絕賠付

17、下列有關可撤銷合同，描述錯誤的是()。

A、某人自知道撤銷事由起3個月內未行使撤銷權，撤銷權消滅

B、被撤銷的合同自始沒有法律約束力

C、合同被撤銷，不影響獨立存在的有關解決爭議方法的條款效力

D、當事人明確表示放棄撤銷權的，撤銷權消滅

18、下列()不屬于可撤銷合同。

A、因重大誤解訂立的合同

B、在訂立合同時顯示公平的合同

C、以欺詐、脅迫手段訂立的合同

D、通過激烈競爭訂立的合同

19、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質鋼材以優(yōu)質的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，該合同的性質屬于()。

A、無效合同

B、部分無效合同

C、效力待定合同

D、可撤銷合同

20、甲公司收到乙公司發(fā)來的定貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨。乙公司拒絕收貨，因此雙方發(fā)生爭議，乙公司拒絕收貨的合法理由應當是()。

A、要約已撤回

B、要約已撤銷

C、合同已失效

D、甲方未承諾

21、某建筑公司與某鋼鐵廠于2012年2月5日簽訂一鋼材購銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質鋼材以優(yōu)質的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定：該建筑公司于2012年3月8日得知自己有撤銷權。則下列關于其撤銷權消滅的表述中正確的是，該公司()。

A、2013年2月5日前未行使撤銷權

B、2013年3月8日前未行使撤銷權

C、未明確表示是否放棄撤銷權

D、未明確表示是否繼續(xù)履行該合同提示

22、按照我國《合同法》規(guī)定，由于合同當事人一方缺乏經(jīng)驗造成的重大誤解，而訂立了損害己方利益的合同，則該當事人可以()。

A、請求人民法院變更該合同

B、拒絕履行合同，宣布合同無效

C、請求行政主管部門撤銷該合同

D、請求行政主管部門變更該合同

23、下列有關合同權利義務的轉讓，描述正確的是()。

A、債權人轉讓權利的，受讓人無法取得與債權有關的從權利

B、債務人將合同的義務全部轉移給第三人的，只通知債權人即可

C、債務人將合同義務部分轉移的，新舊債務人一起向債權人履行義務

D、權利和義務一并轉讓，轉讓人與受讓人一同承受權利義務

24、下列有關合同權利義務轉讓，描述錯誤的是()。

A、合同權利轉讓中，債權人可以將全部權利轉讓

B、債權人轉讓權利的，應當經(jīng)債務人同意

C、當債務人接到權利轉讓的通知后，權利轉讓即生效

D、債權發(fā)生轉讓后，債務人抗辯權隨同轉移

25、根據(jù)《合同法》，下列合同轉讓合法生效的是()。

A、某教授與施工企業(yè)約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課

B、甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權轉讓給了第三人，便打電話通知了乙

C、建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其已將債務轉讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權

D、監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉讓給其他具有相應監(jiān)理資質的監(jiān)理單位

26、下列有關合同變更，描述錯誤的是()。

A、當事人協(xié)商一致，可以變更合同

B、當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更

C、當事人一方未經(jīng)對方同意改變合同內容，屬于違約

D、應辦理批準、登記手續(xù)的變更合同事項未辦理批準、登記手續(xù)，也應發(fā)生法律效力77、下列變更中，屬于應當經(jīng)合同當事人雙方協(xié)商一致情形的是()。

A、采購數(shù)量變更

B、公司名稱變更

C、合同簽約人員變更

D、公司法定代表人變更

28、根據(jù)《合同法》規(guī)定，限制民事行為能力人訂立的合同，相對人可以催告法定代理人在()內予以追認。

A、1個月

B、3個月

C、6個月

D、1年

29、《合同法》規(guī)定的效力待定合同有三種，不包括下列()。

A、限制行為能力人訂立的合同

B、無權代理人訂立的合同

C、無處分權人處分他人的財產(chǎn)訂立的合同

D、以合法形式掩蓋非法目的的合同

30、下列關于效力待定合同的表述中正確的是()。

A、代理人以被代理人名義訂立的合同

B、限制民事行為能力人獨立訂立的合同

C、財產(chǎn)所有權人處分自己財產(chǎn)的合同

D、法定代表人未超越權限訂立的合同

31、下列()不屬于無效合同的特征。

A、具有違法性

B、具有不可履行性

C、需經(jīng)權利人或被代理人追認性

D、自訂立之時就不具有法律效力

32、下列()屬于無效合同的情形。

A、因重大誤解訂立的合同

B、在訂立合同時顯失公平的合同

C、以欺詐、脅迫的手段訂立的合同

D、惡意串通，損害國家利益的合同

33、根據(jù)《合同法》，以下情形屬于合同無效的是()。

A、當事人喪失履約能力

B、當事人對合同有重大誤解

C、違反法律的強制性規(guī)定

D、違反法定的形式

34、按照我國《合同法》和《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列當事人簽訂的施工合同中屬于有效合同的是()。

A、承包人超越資質等級與發(fā)包人簽訂的承包合同

B、合同專用條款中列有承包人帶資承包條款的承包合同

C、沒有資質的實際施工人借用有資質的企業(yè)名義與承包人簽訂了承包合同，但在工程竣工后取得了相應的資質

D、建設工程必須進行招標而未招標、經(jīng)當事人雙方協(xié)商簽訂的書面承包合同

35、某建設工程施工合同約定價款為1億元。施工成本0.9億元，按發(fā)包人核算造價為0.95億元，按建設主管部門發(fā)布的造價信息計算為1.1億元。后該施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持的最高結算價款為()億元。

A、0.91

B、0.95

C、1

D、1.1

36、建設工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生()的法律后果。

A、返還財產(chǎn)

B、支付違約金

C、折價補償

D、賠償損失

37、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質鋼材以優(yōu)質的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，如果該合同的履行使國家利益受到損害，該合同的性質屬于()。

A、無效合同

B、部分無效合同

C、效力待定合同

D、可變更、可撤銷合同

38、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質鋼材以優(yōu)質的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，無論該合同無效、被撤銷或終止，均不影響合同中有關()。

A、主要權利條款的效力

B、主要義務條款的效力

C、違約責任條款的效力

D、解決爭議方法的條款的效力

39、下列()不屬于發(fā)包人應當承擔的賠償損失。

A、未及時檢查隱蔽工程造成的損失

B、未按照約定提供原材料、設備造成的損失

C、提供圖紙延誤造成的損失

D、不履行保修義務造成的損失

40、下列()不屬于承包人應當承擔的賠償損失。

A、將承攬的工程違法分包造成的損失

B、施工偷工減料造成的損失

C、與監(jiān)理單位串通造成的損失

D、對不合格的建設工程按照合格工程驗收

41、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關法律規(guī)定可以預見的判決結果是()。

A、返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息

B、認定墊資違法，利息予以沒收

C、返還墊資但不支付利息

D、返還墊資并雙倍支付利息

42、因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分價款不能協(xié)商一致的，可以參照()建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算工程款。

A、簽約時的簽約地

B、履行時的簽約地

C、履行時的項目所在地

D、簽約時的項目所在地

43、某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，應按照()的市場價格履行。

A、履行義務一方所在地

B、材料所在地

C、合同簽訂地

D、訂立合同時履行地

44、某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該()作為結算工程款的依據(jù)。

A、雙方達成的補充協(xié)議

B、雙方簽訂的備案合同

C、類似項目的結算價格

D、市場的平均價格

45、下列()情況下的工期延誤不能予以順延。

A、發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙

B、發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款，致使工施工不能正常進行

C、設計變更導致工期拖延

D、一周內發(fā)包人原因停水、停電累計4小時

46、承包人實施工程師的處理意見后，可書面提出復工要求，工程師未能在()答復的，承包人可自行復工。

A、12h

B、24h

C、36h

D、48h

47、下列不屬于發(fā)包人義務的情形是()。

A、提供必要施工條件

B、及時組織工程竣工驗收

C、向有關部門移交建設項目檔案

D、就審查合格的施工圖設計文件向施工企業(yè)進行詳細說明

48、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質量未達到合同約定的要求，則關于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是()。

A、費用和工期損失全部由承包商承擔

B、費用和工期損失全部由業(yè)主承擔

C、費用由承包商承擔，工期給予順延

D、費用由業(yè)主承擔，工期不順延

1、【正確答案】C

本題考查的是建設工程施工合同的法定形式與合同內容。合同標的包括有形財產(chǎn)、無形財產(chǎn)、勞務和工作成果等。

2、【正確答案】A

本題考查的是建設工程施工合同的法定形式與合同內容。承包人的主要義務：(1)不得轉包和違法分包工程;(2)自行完成建設工程主體結構施工;

(3)接受發(fā)包人有關檢查;(4)交付竣工驗收合格的建設工程;(5)建設工程質量不符合約定的無償修理。

3、【正確答案】C

本題考查的是建設工程施工合同的法定形式與合同內容。施工合同的客體要根據(jù)合同簽訂的內容來確定，可以是工程項目本身，也可以是勞務服務。此題選用排除法，根據(jù)施工合同的內容可以確定施工合同屬雙務合同、要式合同和有償合同，故此題答案為C。

4、【正確答案】C

本題考查的是勞動合同及勞動關系中違法行為應承擔的法律責任?！秳趧雍贤ā芬?guī)定，用人單位違反本法規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起向勞動者每月支付2倍的工資。

5、【正確答案】A

本題考查的是標的物毀損滅失風險的承擔。出賣人交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮斒氯肆碛屑s定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。

6、【正確答案】B

本題考查的是勞動者的工作時間和休息休假。法律法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日有：全體公民放假的節(jié)日是清明節(jié)、端午節(jié)和中秋節(jié);部分公民放假的節(jié)日及紀念日是婦女節(jié)、青年節(jié)、兒童節(jié)、中國人民解放軍建軍紀念日。

7、【正確答案】C

本題考查的是標的物毀損滅失風險的承擔。對于需要運輸?shù)臉说奈?，當時人沒有約定交付地點或者約定不明確的，出賣人將標的物交付給第一承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔。

8、【正確答案】C

本題考查的是孳息的歸屬和買賣合同的解除。因標的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于從物;因標的物的從物不符合約定被解除的，解除的效力不及于主物。

9、【正確答案】D

本題考查的是建設工程施工合同的內容。已結算工程價款不屬于施工合同內容。

10、【正確答案】D

本題考查的是建設工程施工合同的內容?？⒐を炇諚l款一般應包括驗收范圍與內容、驗收標準與依據(jù)、驗收人員組成、驗收方式和日期等內容。

11、【正確答案】C

本題考查的是違約責任及違約責任的免除。定金和違約金不能同時適用，例子中，發(fā)包方可以獲得雙倍定金。

12、【正確答案】B

本題考查的是違約責任及違約責任的免除。20+8=28萬元。

13、【正確答案】A

本題考查的是違約責任及違約責任的免除。收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。

14、【正確答案】B

本題考查的是合同的終止。當事人對異議期限有約定的從其約定，無約定的，最長為3個月。

15、【正確答案】C

本題考查的是合同的終止。發(fā)包人不履行合同約定的協(xié)助義務的，承包人要求解除施工合同的，應予支持。

16、【正確答案】A

本題考查的是合同的終止。發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：(1)未按約定支付工程價款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的;(3)不履行合同約定的協(xié)助義務的。

17、【正確答案】A

本題考查的是可撤銷合同。行使撤銷權應當在知道或應當知道撤銷事由之日起1年內行使，并應當向人民法院或仲裁機構申請。

18、【正確答案】D

本題考查的是可撤銷合同?？沙蜂N合同包括：(1)因重大誤解訂立的合同;(2)顯失公平的合同;(3)因欺詐脅迫而訂立的合同;(4)乘人之危而訂立的合同。

19、【正確答案】D

本題考查的是可撤銷合同。以下情形，屬于可變更、可撤銷合同：因重大誤解訂立的合同;顯失公平的合同;因欺詐脅迫而訂立的合同;乘人之危而訂立的合同。

20、【正確答案】B

本題考查的是可撤銷合同。根據(jù)《合同法》第17條規(guī)定：要約可以撤回。撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。

第18條規(guī)定：要約可以撤銷。撤銷要約的通知應當在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達受要約人。區(qū)別要約的撤回與撤銷的關鍵在于要約行為是否生效。在要約生效前，要約人取消要約使得要約不發(fā)生法律效力為要約撤回;在要約生效后，要約人取消要約使得要約失去法律效力為要約撤銷。本題中，甲公司收到要約后隨即又收到取消通知，應屬于要約被撤銷，選項A錯誤、選項B正確。要約被撤銷，代表雙方合同并未成立，選項C錯誤。乙方拒絕收貨的原因是自己發(fā)出的要約已被自己撤回，雙方合同未成立，而不是因為甲方未承諾，選項D錯誤。

21、【正確答案】B

本題考查的是可撤銷合同?？勺兏沙蜂N合同中撤銷權的消滅：事人知道或應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權的;當事人知道后明確表示或以自己的行為放棄撤銷權的。

22、【正確答案】A

本題考查的是可撤銷合同。對于可撤銷合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷，而不是行政主管部門。

23、【正確答案】C

本題考查的是合同權利義務的轉讓。債權人轉讓權利的，受讓人取得與債權有關的從權利，但該從權利專屬于債權人自身的除外;債務人將合同的義務全部轉移給第三人的，應當經(jīng)債權人同意;合同一方當事人將其權利和義務一并轉移給第三人，由第三人全部地承受這些權利和義務。

24、【正確答案】B

本題考查的是合同權利義務的轉讓。合同權利的轉讓應通知債務人，無需征得債務人的同意。

25、【正確答案】B

本題考查的是合同權利義務的轉讓。選項AC錯，債務轉移需債權人同意;選項B正確，債權轉讓只須通知債務人，而無須債務人同意。選項D錯誤，監(jiān)理合同依法不得轉讓。

26、【正確答案】D

本題考查的是合同的履行和變更。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同事項應當辦理批準、登記手續(xù)的，應當依法辦理相應手續(xù)。

27、【正確答案】A

本題考查的是合同的履行和變更。采購數(shù)量變更屬于合同實質內容的變更，需要經(jīng)合同當事人雙方協(xié)商一致。

28、【正確答案】A

本題考查的是效力待定合同。相對人可以催告法定代理人在1個月內予以追認。

29、【正確答案】D

本題考查的是效力待定合同?！逗贤ā芬?guī)定的效力待定合同有三種，即限制行為能力人訂立的合同，無權代理人訂立的合同，無處分權人處分他人的財產(chǎn)訂立的合同。

30、【正確答案】B

本題考查的是效力待定合同。效力待定合同的種類：限制民事行為能力人依法不能獨立簽訂的合同;無權代理人以被代理人名義訂立的合同;越權訂立的合同;無處分權人訂立的合同。選項A、C、D均為正常的合同行為，合同有效。

31、【正確答案】C

本題考查的是無效合同。無效合同的特征是：具有違法性、不可履行性和訂立之時就不具法律效力三特征。

32、【正確答案】D

本題考查的是無效合同。(1)一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國家利益;(2)惡意串通、損害國家、集體或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩蓋非法目的;(4)損害社會公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

33、【正確答案】C

本題考查的是無效合同。以下情形，合同無效：(1)一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國家利益(如存在欺詐但沒有損害國家利益，合同為可變更、可撤銷合同);(2)惡意串通、損害國家、集體或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩蓋非法目的(并不要求造成損害后果);(4)損害社會公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

34、【正確答案】B

本題考查的是無效合同。合同專用條款中列有承包人帶資承包條款的承包合同屬于有效合同。

35、【正確答案】C

本題考查的是無效合同。合同的權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力。本題中，由于施工企業(yè)施工工程驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。

36、【正確答案】B

本題考查的是無效合同。合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。合同無效，那么前期的約定也無效，故不存在違約金之說。

37、【正確答案】A

本題考查的是無效合同。以下情形，合同無效：(1)一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國家利益(如存在欺詐但沒有損害國家利益，合同為可變更、可撤銷合同);(2)惡意串通、損害國家、集體或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩蓋非法目的(并不要求造成損害后果);(4)損害社會公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

38、【正確答案】D

本題考查的是無效合同。合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨立存在的有關解決爭議方法的條款的效力。

39、【正確答案】D

本題考查的是建設工程賠償損失的規(guī)定。發(fā)包人應當承擔的賠償損失：(1)未及時檢查隱蔽工程造成的損失;(2)未按照約定提供原材料、設備等造成的損失;(3)因發(fā)包人原因致使工程中途停建、緩建造成的損失;(4)提供圖紙或者技術要求不合理且怠于答復等造成的損失;(5)中途變更承攬工作要求造成的損失;(6)要求壓縮合同約定工期造成的損失;(7)驗收違法行為造成的損失。。

40、【正確答案】D

本題考查的是建設工程賠償損失的規(guī)定。承包人應當承擔的賠償損失：(1)轉讓、出借資質證書等造成的損失;(2)轉包、違法分包造成的損失;

(3)偷工減料等造成的損失;(4)與監(jiān)理單位串通造成的損失;(5)不履行保修義務造成的損失;(6)保管不善造成的損失;(7)合理使用期限內造成的損失。

41、【正確答案】C

本題考查的是工程價款的支付。墊資雖然違法，但不是無效合同。當事人對墊資和墊資利息有約定的，承包人請求返還墊資和利息的，應予支持，但利息高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當事人對墊資沒有約定的，按工程欠款處理。當事人對墊資利息沒有約定的，承包人請求支付利息的，不予支持。

42、【正確答案】D

本題考查的是工程價款的支付。《合同法》規(guī)定，價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行。

43、【正確答案】D

本題考查的是工程價款的支付。價款約定不明確的，應按照訂立合同時履行地的市場價格履行。

44、【正確答案】B

本題考查的是工程價款的支付。當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經(jīng)過備案的中標合同實質內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據(jù)。

45、【正確答案】D

本題考查的是建設工程工期?？梢皂樠拥那樾危?1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常地進行;(4)設計變更和工程量增加;

(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;(6)不可抗力;(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

46、【正確答案】D

本題考查的是建設工程工期。承包人實施工程師的處理意見后，可書面提出復工要求，工程師應在48小時內給予答復，未48小時答復的，承包人可自行復工。

47、【正確答案】D

本題考查的是建設工程施工合同發(fā)承包雙方的主要義務。發(fā)包人主要義務包括：(1)不得違法發(fā)包;(2)提供必要的施工條件;(3)及時檢查隱蔽工程;(4)及時驗收工程;(5)支付工程價款。選項D是承包人的主要義務。

48、【正確答案】A

本題考查的是建設工程施工合同發(fā)承包雙方的主要義務。因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。

以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的2021年二級建造師《工程法規(guī)》基礎練習題9，希望對您有更多幫助，點擊文末【免費下載】按鈕，您還可以免費領取其它各科的考試精華資料和考后真題解析，相信會對您的備考有所提升。