2016年二級建造師《工程法規(guī)》考前模擬卷及解析(1)

　　21、某酒店項目經(jīng)公開招標，由某施工單位承建，包工包料。施工過程中，建設(shè)單位要求更換外墻保溫材料。根據(jù)《條例》規(guī)定，以下不屬于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任的是(　　)。

　　A.不得迫使承包方以低于成本價格競標　B.對更換后的外墻保溫材料進行檢驗

　　C.不得擅自改變主體結(jié)構(gòu)進行裝修　D.未取得保修書，不得組織工程竣工驗收

　　22、施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情況，當事人一方可以免除違約責(zé)任的是(　　)。

　　A.因為三通一平工期拖延，發(fā)包方不能在合同約定的時間內(nèi)給承包商提供施工場地

　　B.因為發(fā)包方拖延提供圖紙，導(dǎo)致工期拖延

　　C.因為發(fā)生洪災(zāi)，承包方無法在合同約定的工期內(nèi)竣工

　　D.因為承包方自有設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期拖延

　　23、《循環(huán)經(jīng)濟促進法》規(guī)定，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟應(yīng)當在技術(shù)可行、經(jīng)濟合理和有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境的前提下，按照(　　)的原則實施。

　　A.減少廢物產(chǎn)生　B.減量化優(yōu)先　C.能源消耗最低　D.再利用優(yōu)先

　　24、下列關(guān)于違約金的說法，錯誤的是( )。

　　A.違約金和解除合同不可以并用　B.違約金的數(shù)額是預(yù)先確定的

　　C.違約金是違約后生效的責(zé)任方式　D.違約金都是由當事人協(xié)商確定的

　　25、根據(jù)《仲裁法》，以下關(guān)于仲裁的表述正確的是(　　)。

　　A.仲裁委員會是國家機關(guān)

　　B.限制民事行為能力人訂立的仲裁協(xié)議效力待定

　　C.當事人選擇仲裁委員會可以不受地點的限制

　　D.仲裁委員會是按照行政區(qū)劃設(shè)立的

　　26、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的，用人單位(　　)。

　　A.可以隨時解除勞動合同　B.必須解除勞動合同

　　C.可以解除合同，但應(yīng)當提前30日通知勞動者　D.不得解除勞動合同

　　27、某建筑企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故的，則安全生產(chǎn)許可證屆滿時(　　)。

　　A.必須再次審查，審查合格延期3 年

　　B.不再審查，有效期直至發(fā)生死亡事故時終止

　　C.按照初始條件重新申請辦理

　　D.經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)同意，不再審查，有效期延期3年

　　28、某建設(shè)單位于2011年3 月1日領(lǐng)取了施工許可證，由于某種原因工程未能按期開工，該建設(shè)單位按照《建筑法》的規(guī)定向發(fā)證機關(guān)多次辦理了申請延期手續(xù)，該工程最遲應(yīng)當在(　　)開工。

　　A.2011年5月1日　B.2011年6月1日　C.2011年9月1日　D.2011年12月1日

　　29、在行政訴訟中，人民法院主要審查的是(　　)。

　　A.行政主體　B.行政相對人　C.具體行政行為　D.行政法規(guī)、規(guī)章

　　30、工程建設(shè)標準分為強制性標準和推薦性標準。下列說法正確的是(　　)。

　　A.國家標準屬于強制性標準　B.行業(yè)標準屬于強制性標準

　　C.地方標準屬于推薦性標準　D.國家標準包含強制性標準

　　31、《專利法》及其實施細則對專利權(quán)的侵權(quán)行為進行了規(guī)定，下列選項中，不屬于專利權(quán)侵權(quán)行為的是(　　)。

　　A.未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利　B.假冒他人專利

　　C.以非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品　D.購買他人專利

　　32、某施工合同約定按月支付工程進度款，承包方累計施工超過6個月，并且每月都向發(fā)包方申請、催促支付進度款，但始終得不到支付，為此乙方申請解除合同。該合同解除后，下列行為中不正確的是(　　)。

　　A.發(fā)包方可以不承擔(dān)違約責(zé)任　B.承包方應(yīng)該終止履行合同

　　C.發(fā)包方應(yīng)賠償未支付給乙方費用的損失

　　D.承包方仍可要求結(jié)算已完部分的工程費用

　　33、《工傷保險條例》的規(guī)定，職工因工外出期間發(fā)生事故或者在搶險救災(zāi)中下落不明的，從事故發(fā)生當月起(　　)照發(fā)工資。

　　A.2個月內(nèi)　B.3個月內(nèi)　C.4個月內(nèi)　D.6個月內(nèi)

　　34、用人單位自用工之日起超過一個月不滿一年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當向勞動者每月支付(　　)倍的工資。

　　A.2　B.3　C.4　D.5

　　35、未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，(　　)。

　　A.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或安裝

　　B.施工單位不得進行下一道工序施工

　　C.不得進行隱蔽驗收

　　D.建設(shè)單位不撥付進度款

　　36、危險廢物，是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有危險特性的固體廢物。對危險廢物的處置方法錯誤的是(　　)。

　　A.對貯存危險廢物的容器和包裝物，必須經(jīng)過消除污染的處理，方可使用。

　　B.危險廢物排污費用于污染環(huán)境的防治，不得挪作他用

　　C.從事處置危險廢物的單位，應(yīng)當制定意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案

　　D.因發(fā)生事故造成危險廢物嚴重污染環(huán)境的單位，必須向環(huán)境保護主管部門備案

　　37、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責(zé)任的情形是(　　)。

　　A.因為建設(shè)單位拖延提供圖紙，導(dǎo)致建筑公司未能按合同約定時間開工

　　B.因為建筑公司自有設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期拖延

　　C.因為發(fā)生洪災(zāi)，建筑公司無法在合同約定的工期內(nèi)竣工

　　D.因為三通一平工期拖延，建設(shè)單位不能在合同約定的時間內(nèi)提供施工場地

　　38、下列關(guān)于合同示范性文本的性質(zhì)和作用的描述中，不正確的是(　　)。

　　A.合同示范性文本是規(guī)范性文本

　　B.合同示范性文本對當事人訂立合同起參考作用

　　C.簽訂合同時有合同示范性文本的必須使用

　　D.合同成立與否與是否采用合同示范性文本無直接關(guān)系

　　39、下列關(guān)于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的表述中，錯誤的是(　　)。

　　A.建設(shè)單位不得將建設(shè)工程肢解發(fā)包

　　B.建設(shè)工程發(fā)包方不得迫使承包方以低于成本的價格競標

　　C.建設(shè)單位不得任意壓縮合同工期

　　D.涉及承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程施工期前，只能委托原設(shè)計單位提交設(shè)計方案

　　40、勞動爭議當事人對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決(　　)日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

　　A.7　B.15　C.30　D.60

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：本文為二級建造師論壇，你可以與更多考生交流證書領(lǐng)取后相關(guān)事宜。

　　編輯推薦：

　　41、 (　　)建筑工程，可以接受聯(lián)合體承包。

　　A.大中型　B.結(jié)構(gòu)特別的　C.結(jié)構(gòu)復(fù)雜的　D.涉及專利技術(shù)的

　　42、乙公司明知甲公司合約部部長被撤銷了對外簽訂合同的授權(quán)，還繼續(xù)與其簽訂設(shè)備采購合同，因此給甲公司造成經(jīng)濟損失，其法律后果應(yīng)該(　　)。

　　A.由甲公司自行承擔(dān)責(zé)任　B.由乙公司自行承擔(dān)責(zé)任

　　C.由甲乙公司承擔(dān)連帶責(zé)任　D.由乙公司和甲公司經(jīng)營部部長承擔(dān)連帶責(zé)任

　　43、某工程已具備竣工條件，2005年3月2日施工單位向建設(shè)單位提交竣工驗收報告， 3月7日經(jīng)驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格，3 月31日，建設(shè)單位將有關(guān)資料報送建設(shè)行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自(　　)開始。

　　A.2005 年3 月2 日　B.2005 年3 月7 日　C.2005 年3 月20 日　D.2005 年3 月31 日

　　44、 (　　)不屬于建設(shè)工程合同。

　　A.建設(shè)工程施工合同　B.建設(shè)工程勘察合同　C.建設(shè)工程設(shè)計合同　D.建設(shè)工程監(jiān)理合同

　　45、下列關(guān)于買賣合同法律特征的相關(guān)表述中，正確的是(　　)。

　　A.買賣合同屬于單務(wù)合同

　　B.當事人交付標的物屬于履行合同，與合同的成立有關(guān)

　　C.買賣合同不以一方當事人交付標的物為合同成立的要件

　　D.買賣合同是一種轉(zhuǎn)移財產(chǎn)處置權(quán)的合同

　　46、職工與用人單位就是否認定為工傷問題產(chǎn)生分歧時，根據(jù)《工傷保險條例》規(guī)定，應(yīng)由(　　)承擔(dān)舉證責(zé)任。

　　A.工傷職工　B.用人單位　C.社會保險行政部門　D.第三方機構(gòu)

　　47、下列關(guān)于外資建筑企業(yè)資質(zhì)審批與管理的表述中，正確的是(　　)。

　　A.外資建筑企業(yè)的資質(zhì)等級標準參照其母公司的實力核定

　　B.外資建筑企業(yè)與其他企業(yè)聯(lián)合承包工程，應(yīng)按外資建筑企業(yè)資質(zhì)等級的業(yè)務(wù)許可范圍進行

　　C.外資建筑企業(yè)申請資質(zhì)增項的，應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一到國務(wù)院對外貿(mào)易經(jīng)濟行政主管部門辦理

　　D.中外合資經(jīng)營建筑企業(yè)，中方投資者為中央管理企業(yè)的，其資質(zhì)由國務(wù)院建設(shè)行政主管部門審批

　　48、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，當事人之間訂立有關(guān)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，自(　　)生效。

　　A.簽訂時　B.不動產(chǎn)交付時　C.不動產(chǎn)登記時　D.不動產(chǎn)建造時

　　49、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字的，應(yīng)承擔(dān)下列除(　　)以外的法律責(zé)任。

　　A.降低資質(zhì)等級或吊銷資質(zhì)證書

　　B.責(zé)令改正，處50萬元以上l00萬元以下的罰款

　　C.沒收違法所得，造成損失的，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

　　D.吊銷營業(yè)執(zhí)照

　　50、如果承包商與建設(shè)單位簽約時就解決糾紛的方式選擇了仲裁，則(　　)。

　　A.就沒有權(quán)利選擇仲裁員

　　B.申請仲裁后就不可以再達成和解了

　　C.無正當理由不到庭，就視為撤回仲裁

　　D.若對仲裁結(jié)果不服，依然可以上訴

　　51、《工傷保險條例》的規(guī)定，職工因工死亡.其近親屬可以從工傷保險基金領(lǐng)取一次性工亡補助金為(　　)。

　　A.上年度統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資的20倍

　　B.上年度職工本人平均工資的20倍

　　C.上年度全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的20倍

　　D.上年度統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資的10倍

　　52、某仲裁委員會在開庭審理甲公司與乙公司合同糾紛一案時，乙公司對仲裁庭中的一名仲裁員提出了回避申請。經(jīng)審查后，該仲裁員依法應(yīng)予以回避，仲裁委員會重新確定了仲裁員。關(guān)于仲裁程序如何進行，下列哪一選項是正確的(　　)。

　　A.已進行的仲裁程序應(yīng)當重新進行

　　B.已進行的仲裁程序有效，仲裁程序應(yīng)當繼續(xù)進行

　　C.當事人請求已進行的仲裁程序重新進行的，仲裁程序應(yīng)當重新進行

　　D.已進行的仲裁程序是否重新進行，仲裁庭有權(quán)決定

　　53、某一級施工總承包資質(zhì)企業(yè)，配備專職安全員的法定最低人數(shù)為(　　)。

　　A.2 人　B.3 人　C.4 人　D.6 人

　　54、按照建筑節(jié)能的有關(guān)規(guī)定，合同約定由建設(shè)單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備的，建設(shè)單位應(yīng)當保證其符合(　　)要求。

　　A.施工圖設(shè)計文件　B.建筑節(jié)能強制性標準

　　C.企業(yè)或地方標準　D.民用建筑節(jié)能條例

　　55、下列有關(guān)建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)具備的法定條件的表述中，錯誤的是(　　)。

　　A.需要拆遷的，已取得房屋拆遷許可證

　　B.有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施

　　C.工程所需的消防設(shè)計按規(guī)定審核合格

　　D.建設(shè)資金已經(jīng)落實

　　56、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位的主要負責(zé)人、項目負責(zé)人違章指揮、強令職工冒險作業(yè)，尚不夠刑事處罰的，將處(　　)罰款或者按照管理權(quán)限給予撤職處分。

　　A.5000元以下　B.5000元～20000元　C.20000元～200000元　D.20萬元以上

　　57、下列選項中，不屬于安全生產(chǎn)中從業(yè)人員權(quán)利的是(　　)。

　　A.檢舉權(quán)　B.控告權(quán)　C.緊急避險權(quán)　D.危險報告權(quán)

　　58、關(guān)于民事案件的級別管轄，下列(　　)項是正確的。

　　A.第一審民事案件原則上由基層法院管轄

　　B.涉外案件的管轄權(quán)全部屬于中級人民法院

　　C.高級法院管轄的一審民事案件包括在本轄區(qū)內(nèi)有重大影響的民事案件和它認為應(yīng)當由自己管轄的案件

　　D.最高法院僅管轄在全國有重大影響的民事案件

　　59、發(fā)生下列事件后，其中允許解除合同的是(　　)。

　　A.法定代表人變更　B.當事人一方發(fā)生合并、分立

　　C.由于不可抗力致使合同不能履行　D.作為當事人一方的公民死亡或作為當事人一方的法人終止

　　60、下列選項中，當事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的是(　　)。

　　A.工地的塔吊倒塌造成臨近的民房被砸塌　B.某施工單位未按照合同約定工期竣工

　　C.因臺風(fēng)導(dǎo)致工程損害　D.某工程存在質(zhì)量問題

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：本文為二級建造師論壇，你可以與更多考生交流證書領(lǐng)取后相關(guān)事宜。

　　編輯推薦：

　　二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

　　61、《文物保護法》規(guī)定，古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁畫、近代現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑等不可移動文物，根據(jù)它們的歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值，可以分別確定為(　　)文物保護單位。

　　A.全國重點　B.省級　C.市、縣級　D.市級　E.縣級

　　62、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》將生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急預(yù)案按照針對情況的不同，分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。下列選項中屬于專項應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容有(　　)。

　　A.本單位的應(yīng)急組織機構(gòu)及其職責(zé)　B.危險性分析

　　C.可能發(fā)生的事故特征　D.應(yīng)急處置程序　E.應(yīng)急保障

　　63、設(shè)立法人應(yīng)當具備的條件包括(　　)。

　　A.依法成立　B.有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費　C.有獨立產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營場所

　　D.能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任　E.有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所

　　64、下列有關(guān)訴訟財產(chǎn)保全的說法正確的有(　　)。

　　A.須在訴訟過程中由當事人提出申請

　　B.必要時人民法院可以依職權(quán)執(zhí)行

　　C.財產(chǎn)保全措施有查封、扣押、拍賣等方法

　　D.財產(chǎn)保全限于請求的范圍或者與本案有關(guān)的財物

　　E.人民法院可以責(zé)令申請人提供擔(dān)保

　　65、下列情形中，能導(dǎo)致注冊建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有(　　)。

　　A.年齡超過60周歲　B.聘用單位被撤回資質(zhì)證書　C.聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照

　　D.與聘用單位解除了合同關(guān)系　E.注冊有效期滿但未延續(xù)注冊

　　66、某施工企業(yè)與某設(shè)備租賃公司簽訂了融資租賃合同，施工企業(yè)根據(jù)自己的需要，通過調(diào)查賣方的信用力，自主選定租賃設(shè)備及賣方。合同中約定了購買設(shè)備的類型、數(shù)量及租金支付等內(nèi)容。該融資合同涉及的主體有(　　)。

　　A.出租人　B.公證人　C.出賣人　D.所有人　E.承租人

　　67、某建筑公司發(fā)生以下事件：職工李某因工負傷而喪失勞動能力;職工王某因偷竊自行車一輛而被公安機關(guān)給予行政處罰;職工徐某因與他人同居而懷孕;職工陳某被派往境外逾期未歸;職工張某因工程重大安全事故罪被判刑。對此，建筑公司可以隨時解除勞動合同的有(　　)。

　　A.李某　B.王某　C.徐某　D.陳某　E.張某

　　68、下面關(guān)于用能單位的法定義務(wù)的說法，正確的是(　　)。

　　A.積極開展減量化、再利用和資源化活動

　　B.應(yīng)當按照合理用能的原則，加強節(jié)能管理

　　C.制定并實施節(jié)能計劃和節(jié)能技術(shù)措施，降低能源消耗

　　D.應(yīng)當定期開展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓(xùn)

　　E.建立節(jié)能目標責(zé)任制

　　69、根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，關(guān)于非全日制用工的特點下列表述正確的是(　　)。

　　A.雙方當事人應(yīng)當訂立書面合同　B.雙方當事人可以訂立口頭合同

　　C.雙方當事人可以約定試用期　D.雙方當事人不得約定試用期

　　E.合同終止，用人單位不向勞動者支付經(jīng)濟補償

　　70、下列選項中，屬于無效合同的有(　　)。

　　A.供應(yīng)商欺詐施工單位簽訂的采購合同

　　B.村委會負責(zé)人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內(nèi)道路施工合同

　　C.施工單位將工程轉(zhuǎn)包給他人簽訂的轉(zhuǎn)包合同

　　D.分包商擅自將發(fā)包人供應(yīng)的鋼筋變賣簽訂的買賣合同

　　E.施工單位與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂的墊資施工合同

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：本文為二級建造師論壇，你可以與更多考生交流證書領(lǐng)取后相關(guān)事宜。

　　編輯推薦：

　　71、下列合同中，屬于可撤銷合同的有(　　)。

　　A.因重大誤解訂立的合同　B.違反法律的強制性規(guī)定的合同

　　C.一方以欺詐、脅迫手段訂立的合同　D.訂立合同時顯失公平的合同

　　E.以合法行為掩蓋非法目的的合同

　　72、出租單位出租的機械設(shè)備和施工工具及配件，應(yīng)當具有(　　)。

　　A.生產(chǎn)(制造)許可證　B.檢測合格證明　C.完整的技術(shù)檔案　D.產(chǎn)品合格證　E.產(chǎn)權(quán)證

　　73、下列合同中，債權(quán)人有留置權(quán)的包括(　　)。

　　A.買賣合同　B.保管合同　C.運輸合同　D.加工承攬合同　E.勞動合同

　　74、下列表述中，可由具有相應(yīng)資質(zhì)等級的中國境內(nèi)外資建筑業(yè)企業(yè)承包或與中國企業(yè)聯(lián)合承包的工程包括(　　)。

　　A.全部由外國投資、贈款建設(shè)的工程項目

　　B.外資等于或超過50%的中外聯(lián)合建設(shè)項目

　　C.由中國投資，但因技術(shù)困難而不能由中國企業(yè)獨立實施的建筑項目，經(jīng)主管部門批準

　　D.由國際金融機構(gòu)根據(jù)貸款條款進行國際招標的建設(shè)項目

　　E.中國政府跨國投資的建設(shè)項目

　　75、關(guān)于行政復(fù)議、行政訴訟，下列說法錯誤的有(　　)。

　　A.《行政復(fù)議法》規(guī)定，被申請人應(yīng)自收到復(fù)議申請書或筆錄復(fù)印件之日起7日提出書面答復(fù)

　　B.行政復(fù)議期間，被申請人改變被申請復(fù)議的具體行政行為的，不影響行政復(fù)議案件的審理

　　C.行政復(fù)議期間，復(fù)議機關(guān)發(fā)現(xiàn)被申請人的相關(guān)行政行為違法，可以制作行政復(fù)議意見書

　　D.行政復(fù)議僅對具體行政行為進行合法性審查

　　E.行政訴訟實行對具體行政行為進行合法性審查原則

　　76、關(guān)于施工合同的義務(wù)下列說法正確的是(　　)。

　　A.施工合同的義務(wù)包括完成施工任務(wù)和支付工程價款

　　B.對于完成施工任務(wù)，建設(shè)單位是債務(wù)人，施工單位是債權(quán)人

　　C.對于支付工程價款，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工單位是債務(wù)人

　　D.對于支付工程價款，建設(shè)單位是債務(wù)人，施工單位是債權(quán)人

　　E.對于完成施工任務(wù)，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工單位是債務(wù)人

　　77、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位在使用(　　)前，應(yīng)當組織有關(guān)單位進行驗收，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)進行驗收。

　　A.施工電梯　B.物料提升機　C.整體提升模板　D.滿堂紅腳手架　E.深基坑支護樁

　　78、甲公司向乙公司發(fā)出要約，出售一批建筑材料。要約發(fā)出后，甲公司因進貨渠道發(fā)生困難而擬撤回要約。甲公司撤回要約的通知應(yīng)當(　　)到達乙公司。

　　A.在要約到達乙公司之前　B.與要約同時　C.在乙公司發(fā)出承諾前

　　D.在乙公司發(fā)出承諾的同時　E.在乙公司發(fā)出承諾后

　　79、某施工單位在某工程施工過程中，由于所采取的保護措施不當，致使與該工程毗鄰的若干民宅開裂和傾斜，且一民居的圍墻倒塌，造成部分居民出行不便。對此，受影響的居民可向該施工單位請求(　　)。

　　A.確認物權(quán)　B.排除妨礙　C.恢復(fù)原狀　D.返還原物　E.賠償損失

　　80、按照《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，施工作業(yè)人員享有的安全生產(chǎn)權(quán)利有(　　)。

　　A.施工安全生產(chǎn)的知情權(quán)　B.施工安全生產(chǎn)的建議權(quán)

　　C.拒絕違章指揮權(quán)　D.拒絕高空作業(yè)權(quán)　E.意外傷害保險賠償權(quán)

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：本文為二級建造師論壇，你可以與更多考生交流證書領(lǐng)取后相關(guān)事宜。

　　編輯推薦：

　　CBCCC ACBCB

　　ACCAB CDBCD

　　BCBDC ADDCD

　　DABAD DCCDB

　　CDCDC BDCBC

　　CDCAA CDACA

　　ABC BCDE ABDE ABDE BCDE

　　ACE DE BCDE BD BC

　　CD ABD BCD ABCD AD

　　ADE ABC AB BCE ABCE

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：本文為二級建造師論壇，你可以與更多考生交流證書領(lǐng)取后相關(guān)事宜。

　　編輯推薦：